Die Ansprüche steigen. Ansprüche an die Geschwindigkeit. Ansprüche an die Verfügbarkeit. Ansprüche an die Adaption in bestehende Prozesse. Gleichzeitig müssen wir uns den Restriktionen, die aus dem demografischen Wandel resultieren, stellen. Wir haben uns dem Anspruch gestellt und beachtliche Investitionen auf dem Gebiet der Entwicklung neuer Lösungen unter Heranziehung künstlicher Intelligenz getätigt.Die Ergebnisse sind beachtlich.
Eine abgedroschener Spruch, dennoch wahr und wichtiger, denn je. Was sagen die Gerichte: ZUR MEHRKOSTENANZEIGE: Die Ankündigungspflicht des § 2 Abs. 6 Nr. 1 Satz 2 VOB/B stellt im Regelfall eine echte Tatbestandsvoraussetzung dar. Entscheidendes Kriterium ist hier jedoch der Vertrauensschutz des AG, so dass eine Entbehrlichkeit der Ankündigung angenommen werden kann, wenn ein schützenswertes Vertrauen auf eine eventuelle Unentgeltlichkeit der zusätzlichen Leistung nicht
Eine abgedroschener Spruch, dennoch wahr und wichtiger, denn je. Was sagen die Gerichte: ZUR BEDENKENANZEIGE: Anforderungen an und Entbehrlichkeit von Behinderungsanzeigen gem. § 6 Abs. 1 VOB/B.*) In dem vom OLG Oldenburg zu entscheidenden Rechtsstreit sollte der AN am 02.06.2014 mit den Bauarbeiten beginnen, allerdings waren bauseits noch nicht alle Vorleistungen erbracht. Der AN trägt vor, seine
Die Kunst liegt darin, die zeitabhängigen Komponenten einer Auftragskalkulation in einer Terminplanung abzubilden. Dabei ist ein Ortbezug herzustellen und es sind wegen der Verwendung von Leistungsansätzen aus der Kalkulation in der der Ermittlung der Vorgangsdauern auch abschnittsbezogene Massen zugrundezulegen. An diesen Grundlagen und auch dem Detaillierungsgrad scheitern leider die meisten Versuche von Auftragnehmern, dies im
